Договор на ремонт котла образец

+ Дата публикации: - 10.09.2017 - 2243 Просмотров

Для получения разрешения на газ - заключите договор на сервисное. Ремонт окон ПВХ На данной странице Вы можете ознакомиться с. Подрядчик обязуется произвести ремонт в течение 48 часов после оплаты Заказчиком сметы. Состояния котлов, горелок и технологического оборудования (ежегодно); - контроль состава.

В вашем браузере отключены файлы cookies. Яндекс не сможет запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами. Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса.

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго. Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить. Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит. Действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем « Стороны», по результатам проведения процедуры сравнения цен (протокол №___ от «___» _______ 2012 г.

Почему так случилось

По условиям настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить ремонт котельной (далее - Работы) в объеме, содержании и по ценам, определенным в согласованной сторонами смете (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать результаты работы Заказчику. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2. Цена Договора составляет ______________(_____________________) рублей, в том числе НДС__________(_____________________). Цена Договора включает в себя стоимость, стоимость материалов, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с действующим, затраты, издержки иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора в соответствии извещением о размещении заказа.

Оплата выполненных Работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком по путем перечисления на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, после подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента открытия объема финансирования Заказчику на эти цели, на основании выставленного Подрядчиком счёта (счет - фактуры). Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

декларация смп образец заполнения

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объёма Работ иных условий исполнения договора. Оплата работ производится за счет получателей средств субъекта Российской Федерации. Весь объем работ должен быть выполнен в соответствии с согласованным сторонами графиком выполнения работ (Приложение), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х дней с момента подписания Сторонами Договора. Настоящего Договора, выполняются, Красноармейский район, село Сосновка, Государственное автономное учреждение Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат».

Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы, при этом дополнительное вознаграждение не выплачивается. Требовать подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 по Договору (этапу Договора) на основании представленных Подрядчиком документов.

служебная записка о командировке образец 2017

Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом выполненных работ по Договору по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими и правилами, ГОСТ, ТУ, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, заданием Заказчика, в указанный в Договоре срок. Исполнить полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора. Своими силами и за свой счет обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

Вывезти в течение 1 (одного) дня со дня подписания акта выполненных работ по Договору (этапу Договора) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор. Риск утраты объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи объекта Заказчику несет Подрядчик. По окончании работ передать результат Заказчику, предоставив одновременно с актами по форме КС-2, справки о стоимости и затратах по форме КС-3.

сообщение о закрытии обособленного подразделения 2017 бланк скачать

Требовать от Подрядчика надлежащего по настоящему Договору, а также требовать устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика передачи надлежащим образом оформленной документации на недостающие или замены отчетных документов, материалов иной документации, подтверждающих исполнение обязательств по Договору. Привлекать экспертов, специалистов иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, безопасности, оценки качества и.

Для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком документации. Определять лиц, непосредственно контролирующих ход выполняемых работ и осуществляющих приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, требовать от Подрядчика отчет о выполнении Договора. Обеспечить исполнение Договора на весь срок его действия.

Передать по требованию Подрядчика всю необходимую для выполнения работ техническую документацию. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объектам, где должны проводиться работы. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или их приемки. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора, и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня заключения настоящего Договора определяет ответственное лицо (лиц), непосредственно контролирующего ход выполняемых работ и осуществляющего приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.

Выполненные работы принимаются ответственным лицом (лицами) Заказчика в присутствии представителя Подрядчика выполненным работам по Договору. Заказчик и Подрядчик составляют акты по форме КС-2, справки по форме КС-3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ по Договору (этапу Договора) Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить за свой счет недостатки (дефекты) в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт выполненных работ по Договору, является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с технической документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода. Подрядчик предоставляет на выполненные работы 36 месяцев с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по Договору в целом.

В случае если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в установленный Заказчиком срок, согласно Гражданского кодекса и нормативных документов Саратовской области. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штраф, пеня). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,2% от цены Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ. В случае нарушения Подрядчиком, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от цены выполненных работ, подлежащих гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства. Подрядчик несет всю полноту ответственности за качество работ, выполняемых субподрядчиками.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

образец заявления по уходу за пожилым человеком

Все споры связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств Сторон по Договору. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. При исполнении Договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При изменении, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в течение 30 (тридцати) дней обязан письменно известить об этом Заказчика. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: смета - приложение № 1, график выполнения работ – приложение № 2.

Саратовская область, Красноармейский район. Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

заявление о вступлении в реестр требований кредиторов образец

Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Ремонт _______________________ согласно Техническому заданию (Приложение к настоящему договору по оказанию услуг). Стоимость работ по настоящему договору на ремонт оборудования составляет ___________ (__________________________ тысяч) рублей, в.

Почему так случилось

НДС ______ (_________________ тысяч) рублей __ коп. Заказчик производит предоплату за указанные услуги в размере 100% от общей суммы настоящего договора на ремонт оборудования в течение десяти дней с момента заключения настоящего договора.

Установленная в договоре на ремонт оборудования стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен и тарифов по письменному согласованию сторон. В) обеспечить охрану ремонтируемой техники собственными или привлеченными силами. Б) обеспечить свободный проезд и проход на территорию Подрядчика обслуживающего персонала Заказчика согласно списку, согласованному с Подрядчиком. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о фактически выполненной работе. Заказчик в течение десяти дней со дня получения акта о фактически выполненной работе по ремонту техники обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.

В случае непредставления подписанного акта о приемке работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение десяти дней со дня получения акта работа считается принятой Заказчиком. В случае возникновения необходимости произвести виды дополнительного ремонта, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на ремонт оборудования услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подписаться на рассылку

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Настоящий договор на ремонт оборудования действует с момента подписания сторонами, до выполнения всех работ по настоящему договору. Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора на оказание услуг, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все изменения и дополнения к договору на ремонт оборудования оформляются письменными соглашениями сторон. Весь типовой бланк и образец договора оказания услуг по ремонту оборудования доступен для свободного использования в прикрепленном файле. Наш сервис не работает в устаревшей версии MS Internet Explorer. Обновление IE до версии 10 невозможно, если у Вас установлена операционная система Windows ХР или более ранняя версия. В этом случае рекомендуем использовать любой другой браузер из предложенного выше списка.

заполнение заявления в гибдд на постановку автомобиля на учет

На странице представлен договор ремонт котельной. Договор ремонта котла — вид договора подряда, по которому исполнитель провести ремонт котла по заданию и за вознаграждение от заказчика. Мы предлагаем Конструктор документов FreshDoc. Ru, который используется для упрощения и ускорения составления договоров, а также их учета, хранения и согласования. Благодаря нашей программе вы можете составить и скачать готовый договор ремонта котла. Наш сервис легко интегрируется с любой системой (CRM, СЭД и.

Именно по этому многие выбирают наш конструктор.

Он позволяет в кратчайшие сроки оформить договор ремонта котельной в соответствии с действующим законодательством РФ. Техподдержка 8-800-333-14-84 Звонок по РФ бесплатный ICQ: 609-394-313 E-mail: Skype: freshdoc. Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.